Договора На Монтаж Забора

1. Образец Договора На Изготовление И Монтаж Забора
2. Договор На Установку Забора Из Профнастила
3. Договор На Установку Забора Между Соседями

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДРЯДА. Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению забора из профнастила. Договор № __ на поставку, монтаж и демонтаж ворот откатных и забора из профнастила. Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению забора из профнастила: 1) Выполнить работы согласно Приложению № от _2011г., являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. А также осуществить иные действия, предусмотренные в качестве его обязанностей настоящим договором, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ, 1.5. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в течении _____ рабочих дней с _ 2011 года. Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками.

Договор подряда по установке забора г. Москва « » 20 г. Общество с «BREEGS», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,. В, действующей на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по установке забора протяженностью м. Высотой м на строительной площадке Заказчика, расположенной по адресу: Работы выполняются из материалов Подрядчика.

Стоимость работ и порядок оплаты 2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет , в т. НДС 18% - (согласно протоколу ). Заказчик обязан в течение 5-ти банковских дней со дня подписания настоящего договора перечислить Подрядчику платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. Настоящего договора, что составляет – , в т. НДС 18% -.

Оставшиеся Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.2.2. Настоящего договора. Обязанности Заказчика 3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. Договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. Обязанности Подрядчика: 4.1.

Образец Договора На Изготовление И Монтаж Забора

Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с утвержденной Заказчиком технической документацией, действующими и правилами. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями,. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила, правила, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение выполненных работ.

Нести ответственность за санитарное состояние объектов, в ходе выполнения всех работ по настоящему договору. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Сдача-приемка работ 5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.Ответственность сторон 6.1. Инструкции по монтажу и эксплуатации акваробот м. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку: 6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Актом обнаруженных дефектов, а в случае неявки Подрядчика для составления такого Акта - односторонним актом - в виде пени в размере 1,5% от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

Договор На Установку Забора Из Профнастила

При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе, взыскать с него неустойку в размере 10 (десяти)% от стоимости работ по устранению дефектов. Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств. Срок действия, условия внесения изменений в договор 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: - Аннулирование лицензии Подрядчика, лишающее его права на производство работ; - Задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зависящим от Заказчика, на срок более 30 (Тридцать) календарных дней; - Нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества Работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства; 7.4.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки). Инструкции по сборке лего. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону. Порядок разрешения споров 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.Особые условия. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу. Реквизиты и подписи сторон. Мой дом - моя крепость Устройство ограды вокруг участка. виды заграждений и их материалы. как вырастить 'зеленый' забор. альтернатива бетону и металлу в изготовлении изгородей. самые простые и недорогие ограждения из металла.

преимуществом такого забора является быстрота возведения, красота и долговечность Договора по типам Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам. +. Cмотрите также. Проекты по теме. Домашний очаг.:.

Договор На Установку Забора Между Соседями

История:. Окружающий мир:. Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:.

Образование и наука:. Предметы:.

Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.

Здравствуйте, Игорь. Если для Вас важно точное место нахождения забора, то лучше к договору приложить схему соответствующего участка и планируемого забора со всеми необходимыми пояснениями, а в предмет договора включить ссылку на данную схему/чертеж в виде приложения. Поскольку человеческий фактор всегда существует и результат взаимодействия между ответственными лицами не всегда может соответствовать цели договора. Ответственные лица могут быть указаны в тексте договора (в любом разделе) или определены Приложением к договору.